Типовой договор на заливку бетонной площадки

Договор на оказание услуг по укладке бетона образец

Типовой договор на заливку бетонной площадки

стенок м3 1800-2300 17 Устройство террас Кв.м 500-1400 18 Бетонирование дорожек, площадок Кв.м 130-180 19 Устройство отмостки Кв.м 130-180 20 Устройство крыльца Кв.м 1300-1800 21 Устройство бетонного балкона Кв.

м 1800-2500 22 Устройство монолитных чаш бассейнов и небольших купелей (толщина стенки до 0,2 м) Кв.м 2800-3400 23 Устройство монолитных чаш бассейнов и небольших купелей (толщина стенки от 0,2 до 0,4 м) Кв.

м 2400-2800 24 Усиление фундамента и других строительных конструкций методом бетонной подливки м3 2900-3600 25 Заглубление фундамента и других строительных конструкций методом бетонной подливки м3 3000-3800 26 Бетонные полы 200 мм с шлифовкой затирочными и шлифовальными машинами кв.м 1100-1250 27 Бетонные полы 200 мм с топингом (с упрочненным верхним слоем) кв.м 1500-1600 28 Эпоксидные

Договор подряда по устройству цементной стяжки

Моментом исполнения обязательств Заказчика по оплате считается передача денежных средств представителю подрядчика. Зачет аванса производится пропорционально объему выполненных работ.4.3.

Окончательный расчет за выполненные работы Заказчик производит в день подписания акта о приемке работ, то есть в день фактического исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему договору.5.1.

Подрядчик производит работы из своих материалов в количествах, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору, в соответствии с согласованным Заказчиком составом работ.5.2.

Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов и оборудования.

Подрядчик несет ответственность за: соответствие используемого оборудования спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям;Подрядчик обязуется:6.1. выполнить собственными силами и техническими

Договор с заказчиком (физическим лицом)

Окончательные объемы и стоимость работ определяются исходя из фактически выполненных объемов работ.

Выполненные работы сдаются/принимаются сторонами на основании взаимно подписанных актов сдачи-приемки работ, которые являются основанием для окончательных расчетов между сторонами. 2.3. Договорная цена может быть изменена по взаимному согласию сторон.

Это закрепляется дополнительным соглашением, которое становится с момента подписания неделимой частью настоящего договора.

3. Платежи и расчеты 3.1.

Типовой договор на заливку бетонной площадки

9.2. В случае нарушения Заказчиком установленных сроков оплаты выполненных работ, Исполнитель имеет право требовать с Заказчика неустойку в размере % от стоимости работ по настоящему Договору за каждый день просрочки, но не более % от общей стоимости работ.

Внимание Любое уведомление или извещение, которое должно быть отправлено по условиям настоящего договора одной из Сторон другой Стороне, может быть осуществлено посредством внесения записей в Журнал производства работ, отправлено почтой, электронной почтой, телеграфом, факсимильной связью или самостоятельно доставлено по адресам, указанным ниже.

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ЗаказчикЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК: ПодрядчикЮр.

Договор на строительство фундамента

Права и обязанности сторон.

4.1 Подрядчик обязуется:

  1. сдать выполненную работу и подписать акт о приеме – передачи выполненных работ.
  2. изготовить фундамент в соответствии с согласованным проектом и передать Заказчику работы в полном объеме и в срок;
  3. устранять за свой счет скрытые дефекты, возникшие по вине Подрядчика в течение гарантийного срока – один год;

4.2 Заказчик обязуется:

  1. обеспечить электроэнергию для электроинструмента;
  2. уплатить денежные средства в полном объеме и в срок, указанные в разделе 3 настоящего договора.
  3. принять выполненную работу и подписать акт о приеме – передачи;
  4. обеспечить подъезд грузовому автотранспорту к месту проведения работ по изготовлению фундамента;
  5. предоставить жилье для бригады строителей из (3-4) человек;
  6. указать место установки фундамента на земельном участке;

Пример договора на оказания услуг заливки бетона

5.

6. Внимание Прочие условия. 6.1.

Настоящий Договор определяет основы взаимоотношений между сторонами на период срока его действия.

Во исполнение Договора стороны могут заключать дополнительные договоры, соглашения и протоколы к нему.

Важно В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется приступить к устранению возникших дефектов выполненных работ не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента письменного обращения Заказчика.

4.6. Подрядчик обязуется при изменении объемов и сроков производства работ своевременно предупредить об этом Заказчика.

Договор на бетонные работы образец

9.2.

В случае нарушения Заказчиком установленных сроков оплаты выполненных работ, Исполнитель имеет право требовать с Заказчика неустойку в размере % от стоимости работ по настоящему Договору за каждый день просрочки, но не более % от общей стоимости работ. 15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ЗаказчикЮр.

адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК: ПодрядчикЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК: 16. Настоящий Договор составлен в простой письменной форме, прочитан и подписан в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих равную силу.

Договор перевозки бетона

Использовать, предоставленные по заявке Отправителя АБС, только для перевозки грузов Отправителя.

2.2.3. Предоставлять Перевозчику на товарный бетон (раствор), предназначенный для перевозки, товарно-транспортные накладные установленной формы, в которых должно быть указано точное время убытия АБС из пункта погрузки и время прибытия в пункт разгрузки, заверенные штампом и подписью

Образец договора на поставку бетона и раствора

Стоимость включения в состав товара противоморозной добавки (необходимой для транспортировки бетона при температуре воздуха от 0ОС до -20ОС) согласовывается сторонами и фиксируется в Приложении №1 к Договору.

Если Покупатель в заявке указывает товар, марка которого не указана в Приложении №1 к Договору, заявка может быть принята Поставщиком и отгрузка будет осуществляться по ценам прайс-листа, действующего на момент поставки.

Если в заявке отсутствует дата и время планируемой поставки, то поставка не будет осуществляться до момента поступления такого требования от Покупателя.

При отсутствии письменной заявки она может быть принята в устной форме по телефону с занесением диспетчером Поставщика в журнал отгрузки Поставщика, при этом ответственность за недостоверность занесенных сведений принимается Покупателем.

Источник: http://osago-deshevo.ru/dogovor-na-okazanie-uslug-po-ukladke-betona-obrazec-13850/

Типовой договор на заливку бетонной площадки – Законники

Типовой договор на заливку бетонной площадки

По завершении Этапа 4 производится предварительный расчёт за работы, т.е. выплачивается сумма в размере рублей. 3.7.5. По завершении Этапа 5 плана проведения работ, производится окончательный расчет в размере рублей. Разница в стоимости материалов между заявленной и фактической компенсируется согласно положениям данного договора.

В случае если стоимость выше заявленной, Заказчик компенсирует разницу Исполнителю, но не более чем в размере оговоренном в п.3.6. 3.8. Каждый факт оплаты должен быть записан в Приложение №4 настоящего Договора и подписан обеими Сторонами. 4. ПОРЯДОК И ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ 4.1.

Работы проводятся согласно графика проведения работ с соблюдением строительных норм и надлежащим качеством выполнения всех этапов работ. 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЯ 5.1.

Важно

В случаях, перечисленных в п.11.2 и п.11.3 настоящего договора, Стороны письменно уведомляют друг друга о необходимости исполнения обязательств по настоящему Договору. Если в течение календарных дней, виновная сторона не исправит создавшееся положение, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор.

Договор считается расторгнутым с момента отправки другой Стороне по адресу, указанному в Договоре, заказного письменного уведомления о расторжении Договора. 10.5.

Договор подряда

Внимание

Любое уведомление или извещение, которое должно быть отправлено по условиям настоящего договора одной из Сторон другой Стороне, может быть осуществлено посредством внесения записей в Журнал производства работ, отправлено почтой, электронной почтой, телеграфом, факсимильной связью или самостоятельно доставлено по адресам, указанным ниже. 15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ЗаказчикЮр.

адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК: ПодрядчикЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК: 16.

Скачать образец договора подряда по заливке бетона

Типовой договор на заливку бетонной площадки

Заказчик», с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем: «Подрядчик» принимает на себя функции по строительству фундамента дома Заказчика. Строительство ведется на земельном участке Заказчика, расположенном по адресу:

Строительство ведется по согласованному сторонами проекту , предоставленному Подрядчиком(согласованным эскизам) жилого (садового) дома.

Краткая характеристика фундамента: Фундамент ленточный мелкозаглубленный монолитный, заглубление 60-70см(в том числе 20см песчаная подушка), цокольная часть 40см, ширина ленты фундамента 40см Срок завершения строительства и сдачи фундамента дома Заказчику 10 дней с момента подписания настоящего договора Подрядчик не несет ответственности за соблюдение сроков строительства при отсутствии подъезда грузовой техники к участку Заказчика.

  1. Договор подряда (выполнения работ) — образец (типовая форма)
  2. Типовой договор подряда

Договор подряда на строительство фундамента

на строительство фундаментаг. «» 2019 г.Гр. , паспорт: серия , № , выданный , проживающий по адресу: , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и гр.

Исполнитель обязуется выполнить собственными и привлеченными силами работы по возведению фундамента в соответствии с условиями настоящего Договора и заданием Заказчика, включая возможные работы, определенно в настоящем Договоре не упомянутые, но необходимые для сооружения Объекта в объеме перечня работ, указанного в Приложении №1 к настоящему Договору.

Договор подряда на выполнение монолитных работ

Устройство самовыравнивающейся стяжки пола м2 250.00 Устройство стяжки пола до 50 мм. м2 290.00 Устройство «сухого пола» Авангард — Кнауф (10мм) м2 350.00 Армирование стяжки пола м2 95.00 Устройство перегородок в 1/2 кирпича м2 690.00 Устройство перегородок в 1 кирпич м2 850.

00 Устройство перегородок из шлакоблоков, пазогребневых блоков м2 490.00 Устройство стен из гипсокартона (1-слой) м2 490.00 Устройство стен из гипсокартона (2-слоя) м2 590.00 Облицовка стен гипсокартоном (1-слой) м2 450.00 Облицовка стен гипсокартоном на клею м2 390.

00 Устройство тепло-звукоизоляции стен из ГКЛ м2 95.00 Гидроизоляция стен (в зависимости от влажности помещения) м2 от 290 Армирование стен штукатурной сеткой м2 120.00 Штукатурка стен м2 290.00 Штукатурка потолка м2 320.00 Штукатурка стен (под плитку) м2 290.

00 Штукатурная отделка проемов (откосов) м.пог.

250.00 3. Инфо Важно Заказчик

Договор подряда на изготовление фундамента

Другая необходимая информация.

2.3. В случае необоснованной задержки выполнения работ Подрядчиком, неустранения выявленных при монтаже или при приемке дефектов, Заказчик вправе задержать оплату до разрешения указанных вопросов.

2.4. Расчеты по Договору производятся внесением денежных средств Подрядчику наличными.

2.5. Предварительный (ознакомительный) расчет стоимости материалов произведен при условии начала работ у заказчика в течении 3 (трех) дней от даты составления Приложения-2, указанной в договоре и по средним рыночным ценам на материалы для г.

Договор подряда на устройство фундамента для индивидуального жилого дома

на устройство фундамента для индивидуального жилого домаг. «» 2019 г. в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:1.1.

Исследование места проведения работ и имеющейся документации на предмет возможности устройства фундамента и подбор необходимой технологии строительства.1.1.2.

Бетонирование фундамента общим объемом куб.м.;1.1.3. Гидроизоляция фундамента общей площадью кв.м.1.1.4.

Договор по устройству бетонной площадки

Типовой договор на заливку бетонной площадки

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 4.1. Цена Договора составляет рублей, включая НДС 18% и определяется Приложением №1 4.2.

Цена договора оплачивается в течение 10 банковских дней с даты подписания Генподрядчиком Акта приемки выполненных работ (оказанные услуги) (по форме УФ КС-2, КС-3) путем перечисления соответствующей суммы на расчетный счет Субподрядчика. 4.3.

Генподрядчик оставляет за собой право осуществить предоплату в размере рубля, включая НДС 18 % по настоящему Договору. 4.4. Обязательство по оплате считается исполненным с момента списания денежных средств с корреспондентского счета банка Генподрядчика. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.1.

За нарушение промежуточных сроков выполнения работ (оказанные услуги), предусмотренных Договором, Субподрядчик оплачивает неустойку (пени) размере рубль без НДС, за каждый календарный день просрочки. 5.2.

Договор типовой устройство бетонной стяжки

За нарушение Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных настоящим Договором, более банковских дней, Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере % от суммы просроченного платежа за каждый день задержки, но не более % от стоимости Договора. 9.3.

Права и обязанности сторон, а также решение спорных вопросов между Сторонами определяются согласно действующему законодательству РФ.
9.4.

Сторона, не выполняющая условия настоящего Договора или выполняющая их ненадлежащим образом, обязана возместить другой стороне все прямые затраты и убытки. 9.5.

Типовая технологическая карта на устройство стяжек из полусухого раствора В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется приступить к устранению возникших дефектов выполненных работ не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента письменного обращения Заказчика.
4.6.

Договор подряда на бетонные работы образец

Внимание

За нарушение срока оплаты выполненных работ (оказанных услуг) Генподрядчик оплачивает неустойку (пени) в размере % от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более % от Цены Договора. 5.3.

Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких, как наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, война и военные действия или другие обстоятельства, находящиеся вне контроля Сторон, препятствующие выполнению настоящего Договора, возникшие после заключения Договора.

Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательства в срок, указанный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства. 5.4.

Типовой договор на заливку бетонной площадки Внимание В случае если споры и разногласия не урегулированы путем переговоров, они будут рассматриваться в Арбитражном суде , в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 11.3.

Исполнение Договора продолжается и в период судебного разбирательства, если Заказчик или Подрядчик не выдвинет требований о приостановке работ. 12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 12.1.

Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и заканчивает свое действие после надлежащего выполнения Сторонами всех обязательств по Договору. 13. ФОРС-МАЖОР 13.1.

Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за задержку или невыполнение своих обязательств, обусловленных обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), признаваемых таковыми в соответствии со ст.401 ГК РФ.

13.2.

Договор подряда на устройство фундамента для индивидуального жилого дома Примечание: По завершении этапа Заказчик выплачивает Исполнителю сумму согласно п. 3.10.4. и 3.11 настоящего договора. ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ ОТ ЗАКАЗЧИКА М. П. Приложение к Договору № от г.

договора по типам Допущенные ошибки в производстве этих работ Исполнитель исправляет за свой счет. 4.3.

В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы на всех этапах их проведения, то Исполнитель своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный с Заказчиком срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. 4.4.

Заказчик вправе вносить любые изменения в объём работ, которые, по его мнению, необходимы.
The General Contractor will proceed to a prepayment of the Contract in the amount of rubles including TVA 18% under this Contract. 4.4. The obligation to pay is considered as fulfilled from the moment of writing off cash resources from the correspondent account of the General Contractor. 5.

LIABILITY OF THE PARTIES 5.1. For the delay in performance of work (providing services) The Subcontractor shall pay a penalty (fine) in the amount of Rubles without VAT, price for each calendar day of delay. 5.2.

For the violation of the due date of performed works (provided services), the General Contractor shall pay a penalty (fine) in the amount of % of the contract price for each day of delay, but not more than % of the contract price.

5.3.Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем несудебном порядке, подписанных сторонами уплатив Подрядчику стоимость выполненных Подрядчиком работ в случаях: 10.2.1. Систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ; 10.2.2.

Аннулирования лицензий на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ. 10.3. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем несудебном порядке в случаях: 10.3.1.

Финансовой несостоятельности (банкротства) Заказчика, систематической задержки расчетов за выполненные работы; 10.3.2. Остановки Заказчиком строительства и/или иного простоя по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий календарных дней. 10.4.

In case if defects are not corrected by the Subcontractor within a reasonable time specified by the General Contractor (subparagraph 3.4.1 of this Contract), the General Contractor has the right to entrust the works to another company under the responsibility of the Subcontractor or to terminate this Contract and to claim for damages. 3.6.

The Subcontractor is obliged to perform works according to paragraph 1.1. of this Contract in accordance with the progress schedule (Annex №2). 4. CONTRACT PRICE AND THE ORDER OF PAYMENT 4.1. The Contract price is rubles, including VAT 18% and specified by Annex № 1. 4.2.

The Contract price shall be paid within 10 banking days after signing by the General Contractor the Certificate of acceptance of performed works (provided services) (accepted by forms KS-2, KS-3) by transferring the appropriate amount to the bank account of the Subcontractor.\ 4.3.

Стоимость работ, подлежащих выполнению по настоящему Договору, определяется сметным Расчетом (Приложение №1) и составляет рублей за 1 (один) м², Общая стоимость работ за площадь м² составляет рублей. 2.2.

В случае изменения площади объема работ, Подрядчик обязан в течение рабочего дня известить Заказчика о такой необходимости и цене дополнительных работ. Подрядчик вправе приступить к выполнению таких дополнительных работ только с устного разрешения Заказчика и согласия последнего оплатить дополнительные работы. 2.3. При внесении Заказчиком изменений в подписанное техническое задание, Стороны согласовывают стоимость и порядок оплаты работ, вызванных данными изменениями. 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 3.1. Начало выполнения работ: «»2018 года. 3.2. Окончание работ: «»2018 года. 4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 4.1.

Источник: http://02zakon.ru/dogovor-po-ustrojstvu-betonnoj-ploshhadki/

Договор типовой устройство бетонной стяжки

Типовой договор на заливку бетонной площадки

Стоимость работ по договору может быть изменена при увеличении площади фактически устроенного Объекта работ, при этом стоимость работ пересчитывается пропорционально фактически устроенного Объекта работ исходя из цены за устройство 1м2 Объекта работ (из расчета 1м2= рублей). При уменьшении площади фактически устроенного Объекта работ, стоимость работ по договору остается неизменной. 2.3. Договорная цена может быть изменена по взаимному согласию сторон. Это закрепляется дополнительным соглашением, которое становится с момента подписания неделимой частью настоящего договора. 3. Платежи и расчеты 3.1. Заказчик оплачивает Подрядчику 100% сметной стоимости материалов и 50% работ что составляет тысяч рублей ( ), согласно соответствующей Смете (Приложение №1), в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания Договора. 3.2.

Важно

Подрядчик несет ответственность за любой ущерб, причиненный Заказчику по вине Подрядчика в процессе выполнения работ по настоящему Договору; 6.5. обеспечить присутствие на строительной площадке своего полномочного представителя на весь срок проведения работ по настоящему Договору. Такой представитель должен быть надлежащим образом уполномочен представлять интересы Подрядчика.

6.6. осуществлять систематическую, а по завершении работ окончательную уборку рабочих мест от мусора, образовавшегося в процессе выполнения работ, в места отведенные Заказчиком; 6.7. обеспечить своими силами, за свой счет и в срок, согласованный с Заказчиком, устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта; 6.8. обеспечить соблюдение правил противопожарной безопасности при производстве работ и в бытовых помещениях; 6.9.

Типовая технологическая карта на устройство стяжек из полусухого раствора

Внимание

Бетонные работы Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это явилось результатом непреодолимой силы, включая пожар, ураган, наводнение землетрясение и другие стихийные бедствия, войну и военные действия, забастовки, распоряжения и постановления государственных и правительственных органов, препятствующих выполнению обязательств по настоящему Договору. 7. Порядок разрешения споров 7.1 Отношения Сторон регулируется настоящим договором и действующим законодательством РФ.8.

Прочие условия 8.1. Все дополнения и изменения являются неотъемлемой частью настоящего Договора и имеют юридическую силу, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами настоящего Договора. 8.2. Важно Подрядчик закупает материалы и приступает к выполнению работ в течение 7 (семи) рабочих дней с момента оплаты Аванса по п.3.1.

1. область применения

При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение договора одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, замена текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства. 8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по договору, причем ни одна из сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков.
8.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему договору, обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия обязательств, препятствующих выполнению ею этих обязательств.

Договор подряда по ремонту полов

Заказчик несет материальную ответственность за сохранность в нерабочее время инструмента, оборудования и материалов Подрядчика. 8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ 8.1.

Подрядчик гарантирует достижение результатом работ указанных в проектной документации показателей и возможность эксплуатации результата работ на протяжении гарантийного срока.
8.2.

Если в период гарантийной эксплуатации результата работ обнаружатся недостатки (дефекты) по вине Подрядчика, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Заказчик совместно с Подрядчиком составляют Рекламационный акт, где фиксируется дата обнаружения дефекта, его характер и срок его устранения.

Подрядчик обязан своими силами и за свой счет устранить недостатки, указанные в Рекламационном акте в определенные Заказчиком сроки.
Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения результата работ со стороны третьих лиц.

Профессиональный состав звена Работы предлагается вести последовательным методом, звеном из 4 человек: — бетонщик 4р – 2чел (далее по тексту Б1, Б2); — бетонщик 3р – 1чел (далее по тексту Б5) — бетонщик 2р – 2чел (далее по тексту Б3, Б4). При отсутствии указанных выше специальностей и квалификации у рабочих, до начала производства работ необходимо провести их обучение и аттестацию.

Состав и последовательность работ 3.1 Подготовительные работы: Рабочие Б1 и Б2 очищают поверхность от строительного мусора и наплывов бетона, подметают мётлами. При наличии цементного молока, его тщательно очищают металлическими щётками или скребками (см.

рис. 1). Рис. 1 Очистка основания Рабочие Б3 и Б4 устанавливают машину для приёма и подачи растворной смеси (растворонасос пневмонагнетатель) на месте, указанном в ППР и подготавливают её к дальнейшей эксплуатации.

Ущерб, нанесенный объекту или имуществу третьих лиц в ходе выполнения работ Подрядчиком по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком. Ущерб, нанесенный объекту или имуществу третьих лиц в ходе выполнения работ Подрядчиком по вине Заказчика, компенсируется Заказчиком.

9.6.

Указанные в Договоре штрафы и убытки начисляются только в случае, если одна из Сторон предъявит виновной Стороне письменную претензию. 9.7.Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ 10.1.

Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ или по соглашению сторон. 10.2.
Подрядчик обязуется выполнить предусмотренные настоящим договором работы с надлежащим качеством и в согласованные сторонами сроки, сдать указанные работы в порядке, установленном строительными нормами и правилами. 4.2.

Подрядчик обязуется предоставить Заказчику всю необходимую документацию, оформленные в полном соответствии с требованиями действующего законодательства.
4.3. 4.5. Подрядчик обязуется обеспечить высокое качество работ и применяемых материалов с гарантией на 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания акта приема-сдачи выполненных работ.

Объект»), а Генподрядчик обязуется создать Субподрядчику необходимые условия для выполнения указанных работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Договором цену. Статья 2. Стоимость работ и порядок взаиморасчетов2.1.
Стоимость работ по настоящему договору на ремонт определяется Сметой (Приложение № 1) и составляет ( тысячи ) рубль коп.

, в том числе НДС 18 % – ( тысяч ) рублей коп. Стоимость работ на момент подписания настоящего Договора является твердой и изменению не подлежит.2.1.1. Генподрядчик перечисляет Субподрядчику предоплату в размере ( тысячи ) рубль коп., в том числе НДС 18 % – ( тысяч ) рублей коп.2.2.

Обязанность Генподрядчика по оплате работ по настоящему договору на ремонт считается исполненной с момента списания банком денежных средств с расчётного счёта Генподрядчика.2.3.

Источник: http://kodeks-alania.ru/dogovor-tipovoj-ustrojstvo-betonnoj-styazhki/

Вопрос по праву
Добавить комментарий